设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

热门:银行 基金 金融 互联网 股票 财经 频道 土地 楼市 要闻
首页 > 新闻 > 社会万象>> 正文内容

甲方拖欠工程款,分包人怎么办?

2018-08-01 18:22:45  责任编辑:  来源:  点击数:

甲方拖欠工程款,分包人怎么办?

案例:公司分包了一商住楼工程中的弱电工程,按照合同约定,总包单位还拖欠公司100多万元的工程款。

公司多次要求总包单位支付,但由于甲方拖欠总包单位800多万元的工程款一直不付,总包单位暂时没有资金支付拖欠的工程款。应该怎么办?

建议:根据有关法律规定,公司可以通过诉讼或仲裁的途径要求甲方支付工程款。公司在诉讼或仲裁中可以将总包人作为被告或被申请人,将甲方作为第三人;也可以将甲方作为被告或被申请人,将总包方作为第三人;也可以将总包人和甲方同时作为被告或被申请人进行诉讼或仲裁。

需要强调的是,甲方只在拖欠总包单位工程款项的范围内向公司承担支付工程款责任。甲方要求垫资施工怎么办?

案例:公司接到某项工程的招标邀请,了解到中标的一个基本条件是需要前期垫资1000万元。

公司觉得可以垫资施工,但又怕甲方投资资金不到位,导致垫资施工后垫资款不能及时支付而造成长期拖欠。应该怎么办?

建议:目前,工程垫资在法律上没有禁止,属于有效法律行为。但为避免风险,公司可以在施工合同中约定甲方应当在工程竣工交付前支付全部或大部分垫资款,否则公司可以拒绝交付已经完工的工程。

同时,公司可以在施工合同中明确约定垫资款的利息,如果甲方资金较紧张,一般会同意在合同中约定垫资款利息的。

另外,公司也可以在施工合同中约定甲方逾期支付垫资款的,应当向公司支付违约金,如果有可能,还可以要求甲方提供垫资担保。甲方拒不签收联系单怎么办?

案例:公司现在正在负责一家工厂的厂房工程的施工,甲方前段时间口头通知公司对部分工程材料作调整变更。

公司为此向甲方递交了关于工程材料调整变更的工作联系单,但甲方拒不签收该工作联系单,只是催促公司抓紧施工,并告诉公司工程材料的调整变更部分会在厂房工程竣工后一起结算。应该怎么办?

建议:公司当面递交资料,甲方拒绝签收的,可以以特快专递的方式寄发,并在快递“内件品名”一栏中注明所寄发的材料内容,按时到邮局查询并取得对方签收快递的凭单,也可以在相关网站上查询并打印快递签收凭单,保留好上述凭单并留存好寄发凭证、费用发票等。这些证据足以证明对方签收的事实。对于特别重要的资料,还可以以挂号公证的方式寄送。

甲方拖延验收怎么办?

案例:由公司施工的某厂房工程已经完工,公司多次要求甲方组织验收,但其以各种理由为借口拖延不进行验收,并以急需投产为由开始使用已经完工的厂房。应该怎么办?

建议:首先,按照法律规定,工程未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。所以甲方拖延验收时,公司可以拒绝交付工程。

其次,按照建设工程施工合同示范文本的规定,公司应按照合同约定的时间提交竣工验收报告并要求甲方签收,甲方应在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。如果甲方收到公司提交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或者验收后14天内不提出修改意见,则视为竣工验收报告已被甲方认可。按照最高人民法院的解释,该工程以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

最后,如果甲方不经验收而擅自使用的,其应承担擅自使用部分的质量责任,但是在建设工程合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量责任仍由公司承担。甲方拒绝按照约定方式签证怎么办?

案例:公司与甲方签订的工程施工合同约定签证资料必须加盖甲方公章方为有效。在施工过程中,甲方提出了部分工程变更,公司按照变更要求完成了工程施工。

当公司将上述工程变更内容制作成签证资料要求甲方加盖公章确认时,甲方却以公章不能乱盖为由予以拒绝。应该怎么办?

建议:按照法律规定,如果公司能够以签证以外的其他证据证明工程变更是甲方提出并要求公司实施的,可以以该其他证据确认工程变更、工期和价款调整等。因此甲方拒绝加盖公章时,公司应搜集整理好甲方发出工程变更指令及公司施工内容因此进行变更调整的证据,还有签证已递交甲方签收的记录,例如以快递、邮寄等方式递交的有关凭证等,隐蔽工程还应做好影像资料的留存。有了这些资料,公司就可以通过索赔实现施工合同约定的签证目的了。甲方要求对固定价格合同审价怎么办?

案例:公司与甲方签订的是固定总价合同,施工过程中双方一直都没有争议。但在竣工结算时,甲方认为固定总价的价格有些高,所以要求委托审价,公司不同意,甲方便不予理会。应该怎么办?

建议:公司和甲方签订的是固定总价合同,通常情况下合同价款是不做调整的。但是如果在施工过程中存在设计变更、经济签证以及其他情形引起合同价款变更的,公司和甲方可以对合同约定的固定总价进行调整。如果不存在上述引起合同价款变更的情形,甲方要求重新对合同总价款进行审价的,公司可予以拒绝。

如果在原有基础上发生设计变更、经济签证以及其他情况引起合同价款变更的,公司可同意只就合同价款变更部分进行审价。

相关搜索:

相关文章

精彩推荐

我要评论

推荐信息

热门图文